Het dossier stad Halle / IMWO-Invest gaat over de afwerking van de verkaveling aan de Schoolgatweg.
De publieke wegenis binnen deze verkaveling moet kosteloos worden overgedragen aan de stad Halle die om deze reden de definitieve oplevering van de wegenis moet goedkeuren.
Op 24 oktober 2016 verzocht IMWO-Invest de stad om de definitieve oplevering van de openbare wegenis binnen de verkaveling. Die werd geweigerd, omdat nog niet was voldaan aan de door de stad geformuleerde opmerkingen en gebreken. IMWO-Invest werd gedagvaard door haar onderaannemers in dit verband en dagvaardde op haar beurt op 24 juni 2019 de stad in tussenkomst.
De partijen streefden ondertussen ook naar een minnelijke regeling. De door de stad opgelijste gebreken werden intussen opgelost en er werd een dading opgesteld.
Tussen de stad en IMWO-Invest bestaat nog een ander geschil. Bij gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2011 werd de gedeeltelijke verplaatsing van een buurtweg goedgekeurd op voorwaarde van het betalen van een meerwaarde op grond van artikel 29 van de toenmalige Buurtwegenwet. IMWO-Invest betwist dit. Dit meerwaardegeschil zal afzonderlijk worden beslecht buiten huidige dadingsovereenkomst om.
De dading bevat wederzijdse toegevingen van alle partijen.
De stad stelde een deskundige aan die de verschillende gebreken oplijstte; deze werden door de onderaannemers en Imwo-Invest op eigen kosten uitgevoerd (herstelling aan wegdek, groenonderhoud, vervangen van alle afgestorven bomen en herinzaaien van de parking). De stad doet op haar beurt afstand van de gevorderde forfaitaire schadevergoeding van € 7.500.
Er dient nog een klein stuk asfaltering te worden hersteld. Dit zal gebeuren wanneer de weersomstandigheden toelaten om te asfalteren volgens de regels van de kunst, door aannemer DM Road Building, in opdracht van de onderaannemer. Nadien wordt een proces-verbaal van definitieve oplevering gemaakt waarna de grondoverdracht naar de stad kan gebeuren.
De procedure voor de rechtbank wordt beëindigd behalve tussen de stad en IMWO-Invest voor wat betreft het meerwaardegeschil.
Artikel 41 17° en artikel 297 van het decreet lokaal bestuur
Budget voor erelonen op registratiesleutel ST-01190-61300020-hiverna.
Akkoord om het rechtsgeding tussen de stad en de nv IMWO-Invest aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te beëindigen door middel van een dading, behalve voor het geschil betreffende de meerwaardevergoeding.
De dadingsovereenkomst tussen de stad Halle, Imwo-Invest en de overige onderaannemers betreffende de verkaveling aan de Schoolgatweg wordt goedgekeurd.